Договор доработки по

Источник: http://territoria-prava.ru/razrabotke-kompyuternogo-programmnogo-obespecheniya-dogovor-primer/

Содержание

Договор на разработку программного обеспечения образец 2017

Но чей именно это труд? Программистов или заказчика, разработавшего ТЗ. В соответствии с законами, автор – заказчик. Именно он разработал идею, концепцию, требования и так далее.

Соавторства в гражданском (частном) праве нет. Можно только передать права. Если остались вопросы, наши специалисты готовы к диалогу.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора на разработку программного обеспечения вариант которого можно скачать бесплатно.

Договор на разработку мобильного приложения 2017

Внимание Исполнитель не имеет права использовать ПО (его исходный текст либо объектный код) в целом и любую его часть кроме как для создания другого ПО Заказчика. 5.3.

ПО. Проблема снимается, если правообладателем ПО является сам заказчик либо исполнитель. В противном случае правообладателем должно быть предоставлено исполнителю соответствующее право (как вариант, право на модификацию может быть предоставлено заказчику с возможностью осуществления модификации ПО третьими лицами по заданию заказчика).

Суть договора на мелкие модификации (доработки) и договора на адаптацию схожа, кроме одного важного нюанса: согласно ГК РФ производное произведение (которое может быть создано в ходе переработки (модификации) первичного произведения) является отдельным охраняемым результатом интеллектуальной деятельности. Это правило приводит нас к следующим выводам.

1. В договоре надо обязательно распределять права.

Внимание Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой – по одному для каждой из Сторон.

11

Сроки работ существенно зависят от ТЗ — таким образом, при установлении сроков работ надо руководствоваться правилами, изложенными выше для определения предмета договора.

Важный нюанс: в случае установления этапного выполнения работ по договору при осуществлении приемки по результатам этапа заказчик не сможет в дальнейшем предъявлять претензии к принятым работам по этапу даже в случае, если финальный результат работ его не устроил.

Это является довольно существенным для работ по созданию ПО, поскольку части функционала ПО могут быть в значительной степени взаимосвязаны и недостатки работ в определенном блоке функционала могут выявиться только на этапе финальной приемки работ.

Также технически не всегда возможно устроить полноценную промежуточную приемку.

Заказчику причиненные ему убытки. 6.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 6.1. Исполнителем производится гарантийное обслуживание ПО сроком ( ) [26] со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

6.2. В случае обнаружения дефектов в разработанном ПО в течение гарантийного срока, в соответствии с Классификацией дефектов (Приложение к Договору) (не включая дефекты в базовом программном обеспечении и аппаратных компонентах, принадлежащих Заказчику), Исполнитель обязуется исправлять их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, в сроки, указанные в Приложении № 5 к Договору.

Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим договором, разработать за плату ПО в соответствии с техническим заданием на разработку ПО, отраженным в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.

7.3.

Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.4.

Один – для заказчика, второй – для программиста-исполнителя.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору каждая из сторон несет ответственность в размере причиненных другой стороне убытков. 7.2.

В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Заказчиком, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки 7.3.

В случае нарушения сроков выполнения работ и передачи программного обеспечения Заказчику Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере % от стоимости невыполненной своевременно работы.

ГК РФ, которой регулируются взаимоотношения работников и работодателей, а также здравого смысла эта обязанность лежит на плечах исполнителя работ, и заказчик может не волноваться по поводу расчетов исполнителя со своими работниками. Однако исполнителю надо обязательно обратить внимание на это правило кодекса, чтобы в итоге не получить исполнительный лист о выплате вознаграждения в размере, установленном судом, который может быть просто неадекватным.

Естественно, для заказчика провести полноценную проверку взаимоотношений исполнителя и его работников на практике практически невозможно (хотя бы потому, что точный состав авторов еще не созданного ПО установить будет непросто).

Налоговые последствия:

стоимость договора полностью облагается НДС. Согласно указанному выше письму УФНС по г.

Передать Заказчику полученные в соответствии с техническим заданием и календарным планом по Договору результаты.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Передать Исполнителю имеющуюся предшествующую информацию, необходимую для оказания Услуги по настоящему Договора.

2.2.2. В случае обнаружения невозможности достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные Договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в Договоре.

2.2.3.
Принять результаты по оказанной Услуге Исполнителем по настоящему Договору и оплатить ее.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) в двух экземплярах.

3.2.

ГК РФ имеет право использовать ПО лицо, которому по договору на создание ПО предоставляется лицензия. Также непонятна территория использования ПО. Очевидно, согласно п. 3 ст. 1235 ГК РФ, эта территория ограничивается территорией РФ, если иное явно не указано в договоре.

Исходя из изложенного, настоятельно рекомендуем четко прописывать условия, на которых предоставляется лицензия, особое внимание уделяя такому способу использования ПО, как модификация или переработка (подробнее об этом — в первой части статьи).

Также рекомендуем указывать, что лицензия в силу требований закона предоставляется безвозмездно.

Также интересный нюанс заключается в формулировках о правах. Исходя из формулировки ст. 1296 ГК РФ, исключительное право не передается от стороны стороне, а принадлежит какой-либо из сторон с момента создания ПО.

Личные неимущественные права на ПО принадлежат физическим лицам, трудом которых ПО создано. 6. Срок действия договора 6.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 6.2.1.
По письменному соглашению Сторон. 6.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором. 6.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. 7. Ответственность сторон 7.1.

Права на мобильное приложение: какие договоры заключить?

ДОГОВОР N НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ г.
» » 20 г.

Исключение- когда ПО создается по договору с передачей исключительных прав заказчику (п. 1 ст. 1296 ГК РФ).

  • личные неимущественные;
  • иные.

Под исключительным правом понимается право пользоваться и распоряжаться ПО любым способом, которые не противоречит законодательству. В п. 2 ст. 1270 ГК РФ перечислены возможные способы использования ПО.

Договор на разработку программного обеспечения может быть 3 видов:

  1. Исполнитель заказчику ПО и передает все исключительные права на программное обеспечение в полном объеме (ст. 1234 ГК РФ);
  2. Исполнитель передает ПО заказчику и предоставляет имущественные права на использование ПО в определенных пределах (лицензионный договор) (ст.

Источник: https://helpbyavto.ru/dogovor-po-dorabotke-programmnogo-obespecheniya-primer/

Договор обновления

г. Санкт-Петербург _______________ г.

Настоящим документом Общество с ограниченной ответственностью «Облачные интернет сервисы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Прыткова Даниила Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего(-ей) на основании ______________________________, с другой стороны, при совместном упоминании – Стороны, заключили Договор (далее — Договор) о нижеследующем

1. Термины и определения

1.1. Сервис — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL): https://klientiks.ru, облачная CRM система, позволяющая компании-лицензиату хранить и обрабатывать данные своих клиентов, в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.

1.2. Доработка — процесс модификации (внесения изменений) Сервиса «Клиентикс CRM»  под потребности Заказчика, которые гарантируют соответствие инструментов CRM-системы требованиям Заказчика.

1.3. MarketPlace — централизованная платформа, на которой пользователи Сервиса «Клиентикс CRM» могут выбирать интеграции, доработки, а Исполнитель и Партнеры выкладывают доработки и интеграции для последующей покупки их пользователями Сервиса.

1.4. Лицензиат — лицо, заключившее с Лицензиаром лицензионный договор и правомерно владеющее данными доступа к Сервису.

1.5. Учетная запись (аккаунт) — запись, хранящаяся на сайте Сервиса, содержащая сведения, необходимые для идентификации Лицензиата при предоставлении доступа для использования Сервиса, информацию для Авторизации и учета в Сервисе. К такой записи, в том числе относятся имя пользователя и пароль (или другие аналогичные средства аутентификации).

1.6 Релиз — технологический процесс в рамках которого происходит отладка, тестирование, контроль качества и пуско наладка программного кода. В результате которого для лицензиата становятся доступны новые доработки сервиса.

1.7. Бриф-ТЗ — документ в электронной форме, в котором Компания предоставляет Клиенту детальную информацию по объему, цене и сроку доработки сервиса. Информация о сроке доработки сервиса и цене носит предварительный характер и подлежит уточнению в дальнейшем в соответствии с фактически оказанным Компанией объёмом услуг.

2. Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по доработке программного обеспечения Сервиса Клиентикс CRM (обновление сервиса), а Заказчик принять и оплатить их.

2.2. Заказчик оплачивает стоимость часов работы разработчиков и инженеров технической поддержки, необходимых для совершения доработки. Стоимость услуг определена в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Право выбора технологии программирования и алгоритмов работы остается за Исполнителем.

3. Размер и порядок оплаты услуг по Договору

3.1. Заказчик производит 100% предоплату от цены услуг Исполнителя течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Датой расчетов считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Если согласованная сумма не поступает на расчетный счет в течение 3-х дней, Исполнитель вправе сдвинуть сроки реализации доработки.

3.2. Все расчеты между Сторонами производятся в рублях, путем безналичных перечислений, согласно банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

3.3. Возврат Исполнителем полученных денежный средств возможен исключительно за календарные месяца в которых не производилось начисление согласно п.4.1 настоящего договора.

4. Порядок оказания услуг по Договору

4.1. В соответствии с Приложением №1 Лицензиату начисляется определённое количество за каждый календарный месяц оказания услуг по текущему договору.

4.2. Исполнитель принимает в работу только те задачи, за которые Заказчик проал в интерфейсе сервиса, по адресу https://klientiks.ru/clientix/settings/features.

4.3. Задача принимается в работу Исполнителем в течение 7 (семь) календарных дней с момента получения задачей требуемого количества .

4.4. Доработка попадает в релиз в срок от 3 до 18 календарных дней, после ее реализации.

4.5. В случае, наличия между сторонами заключенного и действующего договора на сопровождение, срок попадания доработки в релиз в соответствии пунктом 4.4. настоящего договора, может быть сокращен, до следующего: от 1 до 18 календарных дней, если данная доработка является неотъемлемой частью обязательств исполнителя перед заказчиком, в рамках достижения результатов договора сопровождения.

4.6. После каждого выполненного релиза Компания направляет Клиенту копию акты выполненных работ на текущий этап на адрес электронной почты, указанный при регистрации аккаунта в сервисе “Клиентикс CRM”.

В случае, если Клиент не направляет в адрес компании письмо с обоснованным отказом в течении 3 рабочих дней, или в случае, если Клиент направляет ответное письмо, в котором подтверждает завершение и принятие работ по этапу, работы по этапу считаются выполненными.

4.7. Заказчик, в случае возражений по предоставленному Акту приемки-сдачи оказанных услуг, обязан сообщить о них Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего Акта приемки-сдачи оказанных услуг.

Если по истечении вышеуказанного срока Исполнитель не получил от Заказчика каких-либо возражений в письменной форме, то Акт приемки-сдачи услуг и, соответственно, оказанные услуги Исполнителя считаются принятыми без возражений и замечаний.

4.8. По взаимному согласию, Исполнитель имеет право на размещение доработки в Мarketplace, где другие пользователи Сервиса могут за дополнительную плату подключить возможность использовать эту доработку.

При этом, с каждой последующей продажи, Заказчик будет получать на свой расчетный счет 15% от стоимости каждой оплаты. Если Заказчик осуществляет продажу доработки самостоятельно, то  он получает дополнительно 15% от всех оплат клиентов за покупку доработки.

Размещение доработки оговаривается при согласовании этапов и вносится отдельным пунктом с учетом затраченных часов на публикацию доработки.

4.9. Если у Заказчика есть несколько аккаунтов, то доработка будет действовать для всех аккаунтов, на которые между Сторонами заключен Лицензионный договор о предоставлении права пользования Сервисом «Клиентикс CRM».

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Оказать услуги по доработке Сервиса «Клиентикс CRM» Заказчику качественно и в срок, согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Предоставлять консультации и техническую поддержку по внедренному продукту по телефону и электронной почте сотрудникам Заказчика в рамках оплаченных часов работы инженеров технической поддержки.

5.1.3. По окончании оказания услуг по всем этапам предоставить Заказчику Акт приемки-сдачи оказанных услуг.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить Исполнителю свободный доступ к данным, необходимым для оказания услуг, предусмотренным настоящим Договором.

5.2.3. По окончании оказания услуг Исполнителем, проверять результаты и подписывать Исполнителю Акты приемки-передачи оказанных услуг, а в случае выявления недостатков, сообщать Исполнителю в установленной форме в течение срока, указанного в п. 4.5 настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае несвоевременного оказания услуг по собственной вине Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости неоказанного объема услуг, начиная с 3 (третьего) дня просрочки, но не более 5 (пяти) % от суммы настоящего Договора, в соответствии с п.2 настоящего Договора.

6.3.В случае несвоевременной оплаты услуг, предусмотренных в настоящем Договоре, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01% от стоимости неуплаченной суммы платежа окончательного расчета, начиная с 3 (третьего) дня просрочки, но не более 5 (пяти) % от суммы настоящего Договора, в соответствии с п.2 настоящего Договора.

6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств, обусловленных настоящим Договором.

6.5. Стороны принимают все меры к выполнению обязательств по настоящему Договору и несут ответственность за их неисполнение. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

6.6.

Исполнитель не несет никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования программного обеспечения и/или ущерб, причиненный Заказчику и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования или неиспользования программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе аппаратных средств Заказчика.

6.7. Заказчику известны важнейшие функциональные свойства Сервиса, он несет риск соответствия программного обеспечения его желаниям и потребностям.

Исполнитель не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, независимо от причин его возникновения, (включая, но, не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки, связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности использования программного обеспечения.

7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, если таковое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредвиденные при данных условиях обстоятельства, как пример: военные конфликты, природные катастрофы, экономические блокады, стихийные бедствия (пожары, крупные аварии, нарушение коммуникаций и т.п.).

7.2. Данный перечень форс-мажорных обстоятельств не является исчерпывающим.

7.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны в разумные сроки проводят совещание для поиска выхода из сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств.

7.4. При полной или частичной приостановке работ по настоящему Договору, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, период проведения этих работ продлевается на срок действия форс-мажора и возобновляется с момента прекращения форс-мажора.

7.5. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более одного месяца и, если при наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они будут действовать более этого срока, Стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них способов исполнения настоящего Договора или его расторжения.

8. Разрешение споров по настоящему Договору

8.1. Стороны установили обязательный досудебного претензионного порядка разрешения споров.

Срок для направления претензии 14 (четырнадцать) календарных дней с момента наступления обстоятельств, которые Сторона по настоящему Договору определяет как нарушающие ее законные права.

Претензия направляется в письменной форме почтовой службой ФГУП «Почта России». Срок рассмотрения  претензии 14 (четырнадцать) календарных дней с момента её получения.

8.2. В случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения, все споры из настоящего договора подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Заключительные положения настоящего Договора

9.1. Настоящий Договор вступает силу с момента его подписания и действует до полного исполнения взятых на себя обязательства Сторонами согласно настоящему Договору, по вопросу расчетов — до полного расчета между Сторонами.

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать полностью или частично свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то Сторон,  подписавших настоящий Договор.

9.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.4. После подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

9.5. Все, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежит урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Стороны допускают  использование системы электронного документооборота «СБИС»  (https://sbis.ru).

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

9.8. Приложения к настоящему Договору:

Приложение №1 «Начисляемые голоса и стоимость»

Исполнитель:ООО «Облачные интернет сервисы»Юр. адрес: СПб, Басков пер. д. 26, литера А, пом. 5НПочтовый адрес: 191014, Санкт-Петербург, Басков пер., д. 26, литера А, пом. 5НИНН 7842528034 КПП 784201001ОГРН 1147847333150Банк: Филиал «Санкт-Петербургский»ОАО «Альфа-банк»ИНН 7728168971 КПП 1027700067328р\с 40702810132000002128к\с 30101810600000000786БИК 044030786Генеральный директор: Прытков Д. А. Заказчик:

Приложение №1 К Договору оказания услуг по Доработкам Сервиса «Клиентикс CRM»

№_______________ от _______________

Начисляемые голоса и стоимость

Количество , начисляемых за месяц Стоимость за месяц, руб. Стоимость за год, руб. Дополнительные условия
2 1 750 16 800 нет

Источник: https://klientiks.ru/docs/agreement_platform.html

Договор за доработку готовых изделий скачать

Если в ходе выполнения настоящего Договора будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам, стоимость и сроки выполнения этих работ будут оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью. 4. Сроки выполнения работ по Договору 4.1.

Датой начала работ является дата поступления аванса, указанного в п. 3.2 настоящего Договора на расчетный счет Подрядчика. 4.2. Работы должны быть окончены не позднее » » г. 5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ 5.1. В течение дней после фактического завершения работ представителями Сторон производится приемка выполненных работ.

Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. 5.2.

В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения своих расходов, понесенных на экспертизу. 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 6.1.

Гарантийный срок по настоящему Договору установлен в течение со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ. 6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1.

Договор на выполнение работ по модернизации оборудования

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 8.1.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. 8.2.

Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 9.1.

Договор подряда на переработку

Внимание

Права и обязанности Сторон 2.1.Продавец обязуется: 2.1.1.Поставить Продукцию в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 2.1.2.

Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Покупателем образцами, с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов. 2.1.3.

Поставить Продукцию в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.

2.1.4.

Важно

Уведомить Покупателя не позднее трех рабочих дней до момента поставки опредстоящей поставке Продукции по электронной почте или по телефону . 2.2.Покупатель обязуется: 2.2.1. Предоставить Продавцу образцы продукции в течение двух рабочих дней с момента направления заявки в адрес Продавца. 2.2.2. Направить в адрес Продавца заявку на изготовление и поставку Продукции по электронной почте .

2.2.3. Принять Продукцию в соответствии с предоставленными образцами. 2.2.4.

Срок сдачи готовой продукции — » » г. 3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон. 4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1.

Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. 4.2.

Цена договора включает в себя компенсацию издержек Переработчика, которые он несет при выполнении работ, и непосредственно вознаграждение.

4.3. Стоимость работ является твердой. 4.4. Давалец оплачивает выполненные работы по переработке сырья не позднее дней с момента подписания акта приемки-передачи готовой продукции. 4.5. Оплата производится . (указать форму оплаты) 5. Экономия Переработчика 5.1.

Если Давалец принял готовую продукцию без проверки ее качества, в дальнейшем он лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть обнаружены при проведении приемки. 8. Ответственность Сторон 8.1.

В случае обнаружения недостатков готовой продукции Давалец вправе потребовать от Переработчика: — безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; — соразмерного уменьшения установленной за работу цены; — возмещения своих расходов на устранение недостатков. 8.2.

Переработчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Давальцу причиненных просрочкой исполнения убытков.

В этом случае Давалец обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Переработчику. 8.3.

Переработчик несет ответственность за несохранность предоставленного Давальцем сырья. 8.4.Договор на выполнение работ по модернизации оборудования г.

года ООО » «, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО » «, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Исполнитель обязуется выполнить работы по модернизации компьютерного оборудования, установке комплектующих и программного обеспечения, а Заказчик — принять и оплатить такие работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.1.2.

Наименование техники, выполняемых работ и используемых при этом комплектующих и программного обеспечения определяется в приложениях к настоящему договору.1.3. Срок выполнения работ – рабочих дней с момента получения предоплаты, согласно п. 2.2 Договора. 2.

При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора. 9. Порядок разрешения споров. 9.1.

Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящегоДоговора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров. 9.2.В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры,указанные в п.9.1., в досудебном (претензионном) порядке. 9.3.

Договор № г. Красноярск » » 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Организация №1» (далее по тексту ООО «Организация №1»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Организация №2» (далее по тексту ОАО «Организация №2»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петрова Петра Петровича на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора. 1.1.Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя продукцию согласно предоставленным Покупателем образцам, далее «Продукция», в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами в Приложении №1″, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию на условиях настоящего Договора.

В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г.Кр-ска в установленном законодательством Российской Федерациипорядке. 10.

Конфиденциальность. 10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.

10.2.
Если фактические расходы Переработчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Переработчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, кроме случаев, когда Давалец сможет доказать, что полученная Переработчиком экономия повлияла на качество готовой продукции. 6. Права и обязанности Сторон 6.1.

Давалец вправе: 6.1.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Переработчиком, не вмешиваясь в его деятельность; 6.1.2.

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Переработчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным; 6.1.3.

Источник: https://advokat-na-donu.ru/dogovor-za-dorabotku-gotovyh-izdelij-skachat/

Договор на доработку сайта

С заказчиками, которым необходимы работы по реконструкции и изменению сайта мы оформляем:

  • договор;
  • приложение №1 к договору — техническое задание;
  • акт приемки выполненных работ;

Скачать образцы этих документов можно внизу страницы.

Образец договор на доработку сайта

Договор № 11.18-1

г. Брест                                                                                                        «___»____________20___г.

Индивидуальный предприниматель Комякович Александр Петрович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации № 291509455 от 26 сентября 2017г.

, далее именуемый Исполнитель, с одной стороны, и _______________________________________________________, далее именуемый Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, пришли к соглашению и заключили настоящий договор о нижеследующем:

Для целей настоящего договора нижеприведенные термины и определения толкуются следующим образом:

1.1. Сеть Интернет – совокупность взаимосвязанных международных сетей передачи данных, основанных на использовании набора протоколов TCP/IP и использующих единое адресное пространство.

1.2. Сайт – информация (система веб-страниц), размещенная в информационно-телекоммуникационной сети по определенным сетевым адресам (Uniform Resource Locator — URL), в совокупности с комплексом исключительных прав (на доменные имена, базы данных и программы для электронных вычислительных машин), осуществление которых обеспечивает доступ к такой информации.

1.3. Информационные материалы — текстовая, графическая, аудио-, видео- и смешанная информация Заказчика, подлежащая размещению на сайте.

1.4. Исходный код – текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования.

1.5. SEO продвижение сайта – комплекс мероприятий направленных на улучшение позиций сайта в выдаче результатов поисковых систем по ключевым словам введенных в поисковую строку браузера.

2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика доработать программное обеспечение, предназначенное для оформления и размещения в сети Интернет информационных материалов Заказчика (выполнить доработку сайта), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2.2. Работы, указанные в пункте 2.1 настоящего договора, выполняются Исполнителем в соответствии с Техническим заданием, изложенным в Приложении №1.

2.3. Приложение, указанное в п. 2.2, является неотъемлемой частью настоящего договора.

  1. Права и обязанности сторон.

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Выполнить работу и передать ее результат Заказчику в обусловленные настоящим договором сроки.

3.1.2. Предоставить Заказчику промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ.

3.1.3. Передать Заказчику результаты работы в виде готовых решений на сайте заказчика.

3.1.4. Устранять безвозмездно по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе сайта, если объем таких работ не выходит за рамки утвержденного сторонами Технического задания.

3.1.5. Гарантировать конфиденциальность полученной от Заказчика информации, в том числе пароли доступа в закрытые зоны сайта. Обеспечить возможность смены этих паролей администратором сайта.

3.1.6. Исполнитель не несет ответственности за любые недостатки в работе сайта Заказчика, вызванные причинами, которые находятся вне зоны его контроля (качество каналов доступа в Интернет, качество услуг хостинга, непредусмотренные правилами эксплуатации действия персонала Заказчика, неправомерные действия третьих лиц и т. п.).

3.1.7. На услуги SEO продвижения сайта и иные услуги заключаются отдельные договора.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. Предоставить Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора все необходимые информационные материалы и данные (пароли доступа к хостинг панели и ftp и другие – детальнее указываются в п.2  приложения №1 настоящего договора).

3.2.2. Принимать к рассмотрению представленную Исполнителем по электронной почте (указывается в разделе 12 настоящего договора)  или в сети Интернет информацию о выполнении промежуточных этапов работы, предусмотренных Техническим заданием.

3.2.3. Подтвердить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации о выполнении промежуточных этапов работы посредством электронного сообщения от уполномоченного лица Заказчика на адрес Исполнителя info@it-land.by факт принятия работ, после чего новый сайт будет опубликован в сети интернет.

3.2.4.

В случае отказа от принятия работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации о выполнении промежуточных этапов работы предоставить в письменной форме или электронной форме (с подписью уполномоченного лица Заказчика и печатью Заказчика, если последняя имеется) мотивированное обоснование с перечнем недостатков, подлежащих устранению. Перечень уполномоченных лиц Заказчика, имеющих право взаимодействия с Исполнителем, определяется Техническим заданием. При отсутствии уведомлений Заказчика о принятии или об отказе в принятии результатов работы соответствующий этап работ считается выполненным надлежащим образом, а результат — принятым Заказчиком.

3.2.5. Приемка окончательного результата работы оформляется письменным актом.

3.2.6. Оплатить результат работы в порядке, предусмотренном п. 5 настоящего договора.

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. Выполнить обусловленные настоящим договором работы досрочно.

3.3.2. С предварительным уведомлением Заказчика приостановить выполнение работ в случае несоблюдение порядка и сроков оплаты, предусмотренных п. 5.2.1 настоящего договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Контролировать соблюдение сроков и качества работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

  1. Порядок и сроки выполнения работ.

4.1. Общий срок выполнения работ, обусловленных настоящим договором, составляет 10 (десять) календарных дней.

4.2. Исполнитель приступает к выполнению работ после поступления предоплаты и предоставления Заказчиком всех необходимых информационных материалов.

4.3. По окончании работ Исполнителем подписывается Акт приемки выполненных работ и направляется в двух экземплярах Заказчику.

4.4. Заказчик обязан без промедления (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки выполненных работ) подписать его и один экземпляр направить обратно Исполнителю.

4.5. Услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом, если Заказчиком в течение семи дней с момента получения Акта об оказании услуг не предъявлены письменные претензии по полученным от Исполнителя услугам.

4.6. Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения письменных претензий Заказчика устранить все недостатки в случае отказа от подписания Акта приемки выполненных работ.

После устранения претензий Исполнитель направляет Заказчику новый Акт приемки выполненных работ, включающий также описание произведенных работ.

Заказчик обязан подписать Акт приемки выполненных работ или предъявить письменную претензию в сроки, установленные в пунктах 4.4, 4.5 настоящего договора.

  1. Цена и порядок оплаты работ.

5.1. Цена работы, подлежащей выполнению по п. 2 настоящего договора, составляет 65 (шестьдесят пять) белорусских рублей (НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения).

5.2. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

5.2.1. Не позднее трех рабочих дней с момента заключения договора – предоплата в размере 35 белорусских рублей.

5.2.2. Не позднее трех рабочих дней с момента принятия окончательного результата работ – в размере 30 белорусских рублей.

5.3. Все дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором,  оформляются дополнительными Соглашениями и оплачиваются отдельно.

  1. Гарантийные обязательства.

6.1. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика безвозмездно выполнять работы по устранению недостатков и дефектов в работе сайта, если таких работ не выходит за рамки предмета настоящего договора (выполнять гарантийное обслуживание).

6.2. Гарантийные обязательства вступают в силу после завершения работ по настоящему договору.

6.3. Гарантийный срок — 2 (два) месяца.

6.4. Гарантийные обязательства аннулируются в случае:

6.4.1. Вмешательства Заказчика (или третьих лиц со стороны Заказчика) в исходный код сайта.

6.4.2. Изменения Заказчиком в одностороннем порядке хостинговой площадки или ее конфигурации на другую.

7.1. Заказчику принадлежит исключительное право правомерного использования сайта по своему усмотрению в любой форме и любым способом.

7.2. Исполнителю принадлежит право авторства в отношении результата выполненной по настоящему договору работы (право признаваться автором дизайна элементов сайта, исходного кода и программного приложения сайта созданного при выполнении данного договора).

7.3. Исполнитель оставляет за собой право размещать на сайте Заказчика ссылку с указанием координат Исполнителя.

7.4. Права собственности на материалы, переданные для размещения на сайте, принадлежат исключительно Заказчику.

8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.

8.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание материалов, а также лексические и грамматические ошибки, в текстовых материалах, предоставленных Заказчиком и размещенных на сайте. Исполнитель несет ответственность за соответствие содержания материалов, размещенных на сайте, содержанию материалов, предоставленных Заказчиком.

8.3.

Размер подлежащих взысканию с Исполнителя убытков, ограничен сумой оплаченных Заказчиком работ, неисполнение, либо ненадлежащие исполнение которых повлекло причинение убытков, за исключением случаев, когда иной размер ответственности установлен императивными правовыми нормами законодательства Республики Беларусь, а так же когда обязательства по настоящему договору не исполнялись, либо ненадлежащим образом исполнялись вследствие прямого умысла Исполнителя.

8.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

9.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий.

9.2. Под обязательным досудебным порядком урегулирования спора стороны понимают обязанность стороны, полагающей, что ее права в рамках исполнения настоящего договора нарушены другой стороной, предъявить последней письменную претензию. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана направить ответ на нее не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента получения претензии.

9.3. В случае, если сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке, установленном п. 9.1 настоящего договора, спор, подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

  1. Форс-мажорные обстоятельства.

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть в ходе исполнения настоящего договора.

10.2. Исполнитель имеет право перенести сроки выполнения настоящего договора на период, в течение которого будет действовать обстоятельства форс-мажора.

10.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору.

  1. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения.

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращает свое действие после подписания Акта приемки выполненных работ и полной оплаты стоимости результата работ Заказчиком.

11.2. Обязательства, предусмотренные п. 6 настоящего договора, сохраняют свое действие на период установленного гарантийного срока.

11.3. Любое изменение, вносимое в настоящий договор, оформляется Дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и должно быть подписано сторонами.

Исполнитель:

ИП Комякович Александр Петрович

УНП 291509455

Расчетный счет в белорусских рублях (BYN): BY86BLNB30130000180059000933

ОАО «БНБ-Банк», ЦБУ №12 г. Брест по адресу: г. Брест, ул.Маяковского, 17/2, код банка BLNBBY2X, УНП банка 100513485

Юридический адрес: Брестский район, д. Шебрин, ул. Школьная, 14/1, 225003

Почтовый адрес: Беларусь, Брест, ул. Орловская, д. 65, кв. 32, 224015

Контактные e-mail: info@it-land.by sozdanie@it-land.by prodvizenie@it-land.by kontekst@it-land.by

Контактный телефон: мтс +375(29)55-18-184

Техническое задание — приложение №1 к договору

Приложение №1 к договору на создание сайта №11.18-1  от  «___» _____ 20__г.

Техническое задание

  1. Задания на доработку сайта ____________:
  • Подробно расписать что, где и как с примерами.
  • Например:
    • сделать новый пункт меню «Распродажа», размер шрифта аналогичный остальным пунктам меню, фон этого пункта сделать красным, цвет шрифта белый). После нажатия на новый пункт меню пользователь должен переходить на новую страницу https://mysite.com/new_page. Текст и картинки для страницы прилагаются.

    Источник: https://it-land.by/uslugi/dogovora/dogovor-na-dorabotku-sayta/