Договор на перетяжку мягкой мебели образец

Договор на перетяжку мебели образец

Договор на перетяжку мягкой мебели образец

Минимальная сумма оплаты 30%. При предоплате 100% предоставляется скидка 5%. При заключении договора клиент вносит предоплату в размере полной стоимости всех материалов.

После сдачи-приемки работ выплачивается оставшаяся сумма. Незыблемость основных принципов археологической реставрации была подтверждена решением II Международного конгресса архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам, состоявшегося в 1964 г.

в Венеции. Это решение получило название Венецианской хартии. Венецианская хартия ставит на первое место консервацию памятников, ограничивая область реставрации:

«реставрация должна производиться в исключительных случаях»

В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой мебели.

В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

  • Заключительные положения
  • Ответственность сторон
  • Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
  • Форс-мажорные обстоятельства
  • Права и обязанности сторон
  • Предмет договора
  • Подписи сторон
  • Порядок разрешения споров
  • Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  • Порядок расчетов и стоимость работ

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3.

2.3.

Реставрация мебели — это спасение дорогих вам предметов интерьера. — при задержке поставок материалов со стороны Заказчика либо со стороны поставщика, повлекшие простои в работе Подрядчика.

В этом случае, срок выполнения работ по настоящему Договору продлевается на соответствующее количество дней задержек. — в случае проведения дополнительных работ (вне состава сметы – приложение №1 к Договору), которые оговариваются сторонами в дополнительном соглашении, либо указаны в акте приемки выполненных работ.

  1. Счета на оплату (счет-фактура не предоставляется в связи с применением УСН)
  2. Подробная смета с перечнем услуг и товаров
  3. Договор на оказание услуг с указанием гарантийного срока
  4. Акт выполненных работ.
  1. После предварительного выезда нашего замерщика к клиенту, мы подготавливаем договор и счет на предоплату
  2. После выполнения работ мебель и все необходимые документы (акт, счет на остаток и др.) доставляются обратно клиенту.
  3. После внесения предоплаты заказ передается в службу доставки для дальнейшей перевозки мебели в цех

Виды деятельности, попадающие под патент в 2019 году для ИП Патент для ИП – это разрешение заниматься определённым направлением бизнеса.

Какие именно виды деятельности вправе осуществлять предприниматель, устанавливает Налоговый кодекс РФ.

Договор на перетяжку мягкой мебели образец

Выполнение данного этапа возможно в день оформления договора. Где выполняются работы по перетяжке мебели Как правило, все работы выполняются в нашем цехе, т.к.

в этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки.

Работы начинаются только после внесения аванса?

Да, размер предоплаты составляет полную стоимость всех материалов. Сумма за работу выплачивается клиентом после сдачи-приемки заказа.

У меня есть ткань/кожа, можете ли вы этим материалом обить мою мебель? Рискуете получить совсем не тот результат на который рассчитывали.

Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец

ПРЕДМЕТ 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей, включая НДС 18%. 2.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке: 2.2.1.

Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех.

В этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки! Мебель упаковывается в пленку, а декоративные элементы дополнительно оборачиваются поролоном. Наш дизайнер приезжает к Вам с образцами материалов, чтобы помочь выбрать наиболее подходящий вариант и рассчитать стоимость заказа, исходя из точных размеров Вашей мебели и необходимых расходных материалов.

Договор на перетяжку стульев

Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех. В этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки!

Источник: https://medspravku-omsk.ru/dogovor-na-peretjazhku-mebeli-obrazec-63094/

Договор на перетяжку мягкой мебели

Договор на перетяжку мягкой мебели образец

Чтобы вернуть привлекательный внешний вид вашему гарнитуру, предлагаем обратиться к профессионалам нашей мастерской по перетяжке и обивке мебели в Москве.

Инфо Мы реставрируем антикварную мебель с подлокотниками из дерева, диваны и кресла с тканой обивкой, предлагаем широкий перечень ремонтных услуг.

Наши специалисты пре необходимости восстановят элемент мебели по образцу, отремонтируют каркас и механизмы трансформации, справятся с задачами любой сложности.

Наша компания работает в сфере услуг с 2003 года.

Мастера по обивке и перетяжке мебели выезжают по адресу в Москве, СВАО, в том числе выполняют работы в Подольске. Наличие большого опыта в осуществлении ремонта разного уровня сложности позволяет в итоге получить полностью обновленную мебель и сэкономить на покупке новой.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели

Воспользовавшись услугами нашей компании, Вы сможете не только получить обновлённую мягкую мебель с обивкой из материалов высокого качества, но ещё и сэкономить деньги на приобретении новой мебели.

Наши отличительные достоинства и преимущества – это, во-первых, опытные специалисты, а так же понятная и комфортная схема выполнения заказа. Во-вторых, мы предоставляем бесплатный вызов специалиста на замер, после чего сразу заключается договор с последующим выполнением заказа в строго оговоренный срок.

Подтверждением этому может служить огромное количество известных брендов, с которыми мы сотрудничали и продолжаем сотрудничать до сих пор: «Газпром», «Mazda», «Nissan», «Nobel Biocare», «РИВ ГОШ», а так же государственный орган Управления делами Президента Российской Федерации.

Источник: http://domprava76.ru/dogovor-na-peretjazhku-mjagkoj-mebeli-81741/

Образец договора по ремонту мебели

Договор на перетяжку мягкой мебели образец

Прямые диваны. Угловые диваны. Радиусные диваны. Пуфы и кушетки.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Образец договора на перетяжку мебели, ИНН
  • Образец договора по ремонту мебели
  • Договор на ремонт и перетяжку М/М
  • Перетяжка и ремонт мягкой мебели в сургуте
  • Образец договора на изготовления мягкой мебели
  • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК РАБОТАТЬ БЕЗ ИП или ООО, ДОГОВОР ПОДРЯДА

Образец договора на перетяжку мебели, ИНН

Дизайнер-замерщик привозит с собой все наши образцы из основных коллекций ткани и кожи,. Защита и уход мягкой мебели. Добро пожаловать в мастерскую по перетяжке и ремонту мягкой мебели. Замерщик бесплатно приедет к вам, рассчитает стоимость, покажет образцы у нас более вариантов! Образец договора на перетяжку мебели.

Перетяжка мягкой мебели может производиться. Купленный красивый новый эффектный мягкий уголок может оказаться неприятным на ощупь, с. Мастерская по перетяжке мебели Образец договора на перетяжку мебели.

Мы выезжаем с образцами тканей совершенно бесплатно. Мастер приезжает к клиенту с образцами ткани и на месте делает окончательную оценку объема работы.

Наши специалисты предоставляют высокопрофессиональные услуги по перетяжке мягкой мебели в. Оставить заявку на перетяжку, изготовление мягкой мебели, а так-же выбрать обивочные материалы.

Мастер привозит образцы тканей, смотрит на состояние мебели, определяя нужен ли ремонт, помогает выбрать оббивку.

Работаем по официальному договору, как с юридическими. Здесь представлены выполненные работы по следующим направлениям: Перетяжка мебели тканью, Перетяжка. Договор — обязательный документ, координирующий подряд и рабочие взаимоотношения между. По договору на обивку предметов мебели. Перетяжка мягкой мебели в Новосибирске. Обивка и перетяжка мягкой мебели в «Мебелак».

Мастерская по перетяжке мебели Образец договора на перетяжку мебели Профессиональная. Вам необходима услуга по перетяжке, обивке или ремонту мягкой мебели в Минске?. Перетяжка мебели на севере Москвы. При обращении заключается договор, в котором прописывается. Заказ выполнили за 3 дня, перетяжка на высшем уровне.

Осуществляем все виды работ по мягкой мебели:. При оформлении договора, выезд мастера для. Основные этапы перетяжки мягкой мебели. Тематическое видео: Перетяжка обивка, ремонт мягкой мебели на. Для качественной перетяжки мягкой мебели мы.

Перетяжка мебели — недорогой способ обновить интерьер. Наш основной профиль — это обивка и перетяжка мягкой мебели в. Вариант 2:К вам бесплатно выезжает замерщик с образцами тканей, который осмотрит мебель и скажет точную сумму за.

Дизайнер-замерщик привозит с собой все образцы из основных коллекций.

Перетяжка мягкой мебели в г. Мы предлагаем широкий выбор более образцов мебельной, портьерной ткани. Уважаемые заказчики, оттенки и текстура ткани для перетяжки мягкой мебели может искажаться на фото,.

Перетяжка мебели. Самые низкие и выгодный цены в Самаре на мебель. Если Вы в строке поиска Яндекса зададите запросы: перетяжка мягкой мебели, перетяжка и ремонт мягкой мебели, перетяжка мягкой мебели на дому,.

Здесь Вы можете ознакомится с нашим базовым договором на услуги в формате MS Word :. Сшив такой чехол в точном соответствии с образцом, и придя сним к заказчику, мастеру затем приходится.

Изготовление мягкой мебели по индивидуальному заказу: Для дома, кафе и ресторанов.

Мы вывозим Вашу мягкую мебель на фабрику на. Стоит понимать, что перетяжка мягкой мебели это не. Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели. Перетяжка мягкой мебели. Цены на перетяжку мягкой мебели определяются согласно сложности работ: расчет производится по коэффициентам. Взгляд падает на мебель всякого ценового диапазона: от до , от до и выше.

Существует мнение, что перетяжка мебели производится с целью. Сколько стоит перетяжка мебели.

Наши специалисты по обивке и перетяжке мягкой мебели могут выполнить все Ваши пожелания и воплотить самые смелые фантазии: любые цвета, формы,.

Дизайнер-замерщик выезжает с образцами ткани и кожи на ваш вызов с до , 7 дней в неделю. Затем в удобное для Вас время, включая субботу и воскресенье, к Вам приедет мастер, с образцами мебельных.

Ремонт мягкой мебели. Образец договора на перетяжку мебели В-третьих, после оценки работ по обшивке вашей мебели, прежде, чем заказать перетяжку мебели, внимательно. Образец договора на изготовления мягкой мебели.

Наши специалисты по обивке и перетяжке мягкой мебели могут выполнить все ваши пожелания и воплотить самые смелые. Услуги по ремонту, реставрации и изменению дизайна мягкой мебели, кресел, Вызов.

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг далее.

Для Вашего комфорта предоставляется бесплатный вызов мастера на дом с образцами тканей и кожи от лучших. В назначенное время к вам приезжает менеджер для подписания договора.

Оформляем договор, где указываются все необходимые материалы и стоимость работ и сроки выполнения заказ. Перетяжка мягкой мебели будет выполнена со строгим соблюдением всех установленных сроков. Образцы материалов. Однако, наличие офиса или стола приема заказов на перетяжку мягкой мебели в каком-нибудь торговом центре.

Существует разумное и практичное решение — это перетяжка и ремонт мягкой мебели в Мытищи, Балашиха, Фрязино,. При перетяжке мягкой мебели необходимо.

Образец договора на оказание транспортных услуг,. Она подумала, что, быть может, тяжелый грохот кареты заглушил звук голоса, договора мягкой мебели на образец перетяжку. Образец договора на изготовление мебели. Современный способ производства флоков заключается в напылении микроволокна на мягкую основу обычно.

Изготовление мебели под заказ и перетяжка. Star added. Quote saved. View saved quotes Close. Login to quote this blog Login Close. Failed to save quote. Please try again later. You cannot quote because this article is private. Subscribed unsubscribe Subscribe Subscribe.

Евгений Сажин Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Вы можете скачать составленный опытными юристами договор на ремонт мебели вместе с необходимыми приложениями.

Скачать пакет документов Дата актуализации: Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на ремонт мебели Благодаря нашему сервису вы можете создавать юридически грамотные документы, учитывать требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов, вести учет договоров, а также удобно хранить и согласовывать документы.

• • • • • • • • • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели в лице. Действующего на основании. Именуемый.

Действующего на основании. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг далее Работы по ремонту, реставрации и перетяжки обивки Заказчика, состоящей из далее Мебель , а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Материалы обивки: натуральная кожа, кожзаменитель, ткань четыреста образцов. Образец договора на изготовления мягкой мебели В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой мебели. В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели.

Порядок расчета, гарантия на мебель. Физическое лицо — предприниматель.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели в сургуте

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг далее Работы по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из далее Мебель , а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.

Узнать подробнее. Сколько денег экономит перетяжка мебели?!

Дизайнер-замерщик привозит с собой все наши образцы из основных коллекций ткани и кожи,. Защита и уход мягкой мебели. Добро пожаловать в мастерскую по перетяжке и ремонту мягкой мебели. Замерщик бесплатно приедет к вам, рассчитает стоимость, покажет образцы у нас более вариантов! Образец договора на перетяжку мебели. Перетяжка мягкой мебели может производиться.

Образец договора на перетяжку мягкой мебели

Договор на перетяжку мягкой мебели образец

Ремонт и изготовление, перетяжка, реставрация, обивка изменения дизайна, замена механизма трансформации мягкой мебели, в том числе кухонных и угловых диванов, кресел, более 275 видов ткани, кожа и экокожа, замена брусьев, замена пружин, замена ДВП настила, основания в Гомеле, Жлобина, Речице.

Замена механизмов трансформации, поролона и деревянных конструкций. Огромный выбор тканей! Сроки выполнения согласуются с заказчиком. тел.

Производим замену поролона, пружинных блоков, деревянных конструкций, замену любых механизмов трансформации мягкой мебели. Выезд по области. Работаем с натуральной и искусственной кожей.

Любые виды работ, замена поролона, пружинных блоков, механизмов трансформации. Большой выбор качественной ткани. Возможность работы на дому. Выезд мастера по области. Заключение договора, рассрочка, гарантии. Перетяжка офисных стульев, пуфиков, перетяжка сидений автомобиля. Изготовление поролоновых матрасов, подлокотников любой формы. Замена наполнителя в подушках.

мягкой мебели любой сложности. Большой выбор тканей. Замена механизма трансформации. Изменение гарнитура в угловой. Умеренные цены. Заключение договора. Гарантия качества. Ф/о любая.

Скидка до 25%! Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех.

В этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки! Процесс начинается с выявления деффектов.

Затем, мебель разбирается, с нее снимаются обивочные чехлы и передаются в пошивочный цех. Во время пошива, при необходимости, происходит замена наполнителя, замена каркаса и замена механизмов трансформации.

Осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности по ремонту и реставрации бытовой мебели по заказам потребителей

№ 49, с изменениями и дополнениями, ремонт мебели рассматривается как бытовая услуга, осуществляемая по договору бытового подряда.

Отношения между исполнителями и потребителями при оказании бытовых услуг регулируются статьями 683–695 Гражданского кодекса Республики Беларусь и Правилами бытового обслуживания потребителей, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г.

Частые вопросы

Также возможен вариант безналичной оплаты для юридических лиц. Нет, мы выполняем полный набор услуг по обновлению мебели: замена обивки, столярный ремонт, замена наполнителя, реставрация деревянных элементов и т.д. Да, конечно! К примеру, мы можем поменять обивочный материал только на подлокотниках или сиденье, оставив при этом первоначальную обивку остальных элементов.

Мягкая мебель на заказ в Киеве

Наш основной принцип в производстве продукции — применение только высококачественных материалов во всем – от каркаса до фурнитуры. Это правило получило признание у взыскательных потребителей и на сегодняшний день многие обладатели продукции мебельной фабрики «Мебеларт» рекомендуют нас своим родственникам и знакомым – что для нас является наилучшей рекламой. Мягкая мебель на заказ в Киеве.

Образец договора на изготовления мягкой мебели

2.5. Оплата хранения составляет 10% от общей суммы заказа в день. Оплачивать хранение изделия ЗАКАЗЧИК обязан в том случае, если ЗАКАЗЧИК не принял изделие по истечению срока, указанного в п. 1.2. данного Договора. 3.1.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: выполнить работу согласно принятому эскизу либо договоренности в оговоренный срок, согласно Договору, любым удобным для ИСПОЛНИТЕЛЯ способом уведомить ЗАКАЗЧИКА о том, что работы выполнены, а также произвести установку с момента полного расчета за выполненную работу.

Перетяжка мебели кожей

Если кроме перетяжки мебели кожей Вы заказываете мелкие ремонтные работы или замену комплектующих, их стоимость будет учтена в общей сумме заказа. Также можно дополнительно заказать доставку мебели после ремонта.

Заполняется бланк договора, после подписания которого в течение 2-3 дней наши мастера приступают к работе. Вызвать дизайнера-замерщика Вы можете по телефону или через специальную форму на сайте. Выезд возможен в любой день недели, включая выходные, с 9:00 до 21:00.

Дизайнер-замерщик привозит с собой все образцы из основных коллекций ткани и кожи, помогает определиться с выбором, рассчитывает стоимость и заключает договор с указанием гарантийного срока и других условий.

Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех.

Рекомендуем прочесть:  Системы наследования

В этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки! Работа начинается с выявления дефектов и формирования рабочей команды, в которую могут входить сборщик мебели, мастер-обивщик, столяр, закройщик и швея. Обновленная мебель проверяется сотрудником службы контроля качества, упаковывается и доставляется клиенту.

У нас имеется большой выбор тканей на любой «вкус» и цвет, как однотонные, так и с рисунком, фактурные и простые, так же в наших каталогах есть большой выбор замши, кожи, жаккарда, рогожки и т.д. чтобы придать старой мебели практически любой внешний вид.

Обивка мягкой мебели и другие работы выполняются на основании договора установленного образца (с примером договора можно ознакомиться на нашем сайте). При заключении договора и осмотра мебели, оценки мебели выезд мастерабесплатно .

Выезд дизайнера-замерщика не оплачивается в случае заключения договора в день приезда. Если договор по каким-либо причинам не заключается, стоимость выезда в пределах МКАД составялет 500 руб. за МКАД – 1000 руб. Работа по заказу начинается с момента оформления заявки на вызов дизайнера-замерщика.

Сделать это можно как по телефону, так и через форму обратной связи. Затем, в удобное для Вас время, к Вам приезжает наш дизайнер, который привозит с собой образцы обивочных материалов, помогает определиться с выбором, рассчитывает стоимость ремонта и оформляет договор.

После заключения договора осуществляется погрузка и перевозка мебели в цех.

О мебельной мастерской «комфорт сервис»

Если реставрация дивана, кресла или стульев проходят в цеху, предметы бесплатно вывозятся транспортом компании. Когда мебель перевозить нельзя (она слишком большая, это антиквариат, требующий особых условий хранения и бережного обращения), ремонтируем по месту нахождения мебельной конструкции (дома, в офисе); Полная разборка и демонтаж покрытия, по которому создается выкройка из выбранных заказчиком обивочных материалов; Пошив чехлов ; Обивка фиксируется, швы проклеиваются, при необходимости проходит ревизия и ремонт каркаса, механизма раскладывания.

Источник: https://urist-pomojet.com/obrazec-dogovora-na-peretjazhku-mjagkoj-mebeli-75731/

Образец договора ремонт мебели

Ответственность сторон по настоящему договору определяется в соответствии с действующим законодательством. 4.2.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

4.3.

Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2.

Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.2.4.

Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2.

Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4.

Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

Узнайте к чему:  Каковы задачи и компетенция конституционных уставных судов

За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4.

Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов.

В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 6.1.

стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма, запретительные меры со стороны государственных органов, при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение обязательств по настоящему контракту. 5.2.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5-дневного срока информировать другую Сторону в письменной форме (в том числе телеграфом, факсом, другими средствами связи) о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств, которые препятствуют выполнению настоящего контракта. 5.3.

Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки; 2.1.5.

своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6.

при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2.

присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4.

В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора. 3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 4.1.

Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1.

Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки. 3.

Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: 3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму. 3.2.3.

ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1.

настоящего

Договора. 4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.

3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней. 4.3.

4.4.Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора. 4.2.

Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.

3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней. 4.3.

Узнайте к чему:  Развод в азербайджане при наличии совершеннолетнего ребенка

В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки. 4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов; 5.2.

Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 10. Договор на оказание услуг по ремонту мебели Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде . 8. Важно ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.

ПРЕДМЕТ 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2.

выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате) Для изготовления мебели Подрядчик использует сырье и материалы, предоставляемые Заказчиком. 2.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС. 3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: 3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2.

Адвокат Демьянов
Добавить комментарий