07.08.2019 · : 0 · На чтение: 11 мин
- Дата и место заключения соглашения.
- Наименование сторон.
- Предмет договора.
В соответствии с условиями настоящего договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный договором срок выполнить работы по монтажу оборудования (перечень работ, их объем и виды указываются в соглашении), а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить подрядчику обусловленную соглашением цену.
Способы выполнения работ определяются сторонами в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора подряда на монтаж оборудования. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ определяются участниками сделки в соответствующих перечнях, являющихся неотъемлемой частью соглашения.
Уточняется, на кого возлагается обязанность по предоставлению материалов и оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется актами приема-передачи.
- Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).
- Права и обязанности сторон.
пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
- Сроки выполнения работ. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение. Указываются дата начала и окончания работ, а также промежуточные сроки. Уточняются условия и порядок переноса сроков начала и окончания работ.
- Стоимость работ и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящий договор подряда на монтаж оборудования.
- Порядок сдачи и приема работ по монтажу оборудования. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
- Ответственность сторон.
пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
- Основания и порядок расторжения сделки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию подрядчика или заказчика по основаниям, предусмотренным условиями договора и законодательством России.
- Разрешение споров.
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с условиями договора и законодательством России.
- Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
- Прочие условия.
пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
- Список приложений.
- Адреса и реквизиты сторон.
- Подписи сторон.
Определившись с компанией, которая будет устанавливать двери, окна или мебель в квартире, доме, производственном, общественном помещении или офисе, частным лицам и организациям необходимо заключить договор. Этот документ определяет взаимоотношения Исполнителя с Заказчиком.
Договор на производство дверей и их установку
В документе указываются реквизиты сторон с контактной информацией, описывается вид и метод выполнения заказа, стоимость доставки и установки, устанавливаются сроки выполнения соглашения, способ доставки изделий, место, где будет осуществляться монтаж. Необходимо обязательно включить описание предмета договора, его характеристик, количества и марки комплектующих.
Отдельно оговариваются виды, объемы и стоимость дополнительных услуг, число рабочих, необходимых для выполнения работ, указанных в соглашении.
В договор включается пункт, определяющий санкции к Исполнителю и Заказчику в случае нарушения с их стороны условий сделки. Подписать документ должны обе стороны, получив каждая по экземпляру.
Типовой договор должен включать несколько обязательных пунктов.
Этот пункт должен присутствовать в любом договоре. Именно предмет договора определяет дальнейшие условия, в том числе, права и обязанности сторон.
Предлагаем ознакомиться: Иск о ликвидации предприятия
Пример содержания пункта, определяющего предмет Договора
Ненадлежащее исполнение сторонами своих обязанностей может привести к печальным последствиям: штрафным санкциям, выплате пени, предусмотренных законодательством, необходимость возвещения убытков, расторжению договора, судебным разбирательствам.
Пример оформления пункта, касающегося прав и обязанностей сторон
Бывают ситуации, когда исполнитель во время переговоров озвучивает один срок установки, а в договоре фигурирует другой, установленный с большим запасом. Нужно понимать, что подписав документ с зафиксированным периодом проведения работ, потом ссылаться на устные договоренности бесполезно.
Пункт Договора касательно сроков его выполнения
Как видно на фото, некоторые поставщики услуг отказываются от части ответственности при срыве сроков.
Однако, по Закону «О защите прав потребителей» заказчик имеет право:
- на назначение нового срока для выполнения договора;
- назначить другого исполнителя и требовать от прежнего возмещения расходов;
- предъявить требование об уменьшении оплаты за выполненную работу;
- потребовать от исполнителя выплаты пени за просрочку.
- своими руками расторгнуть договор.
В этом пункте определяется стоимость работ, размер предварительной оплаты и порядок последующих расчетов. Оговаривается форма взаиморасчетов (наличная или перечисление).
Определение суммы Договора и способа расчетов
При проведении приемки следует быть внимательным, так как по поводу обнаруженных впоследствии недочетов выставлять исполнителю претензии бесполезно, исключая предусмотренные в гарантийных обязательствах моменты.
Как правило, для подтверждения факта приема работ сторонами подписывается акт приемки-передачи.
Акт приемки-передачи выполненной работы
Качество работы, выполненной исполнителем, должно соответствовать тем условиям, которые были оговорены в договоре.
Некачественная установка Внешний вид установленной двери Брак в работе
В этом разделе указывается информация по периоду, в течение которого исполнитель отвечает за недостатки, выявленные в его работе.
Пример предоставляемых исполнителем гарантийных обязательств
К этому пункту следует отнестись с повышенным вниманием, так как именно в нем и в Приложениях указываются конкретные требования заказчика.
Приложение к Договору
Перечень работ и необходимых комплектующих обычно оговариваются в спецификациях.
Спецификация к Договору
Если какие-либо из нюансов не будут учтены, предъявить претензии к исполнителю будет сложно.
Пример оформления пункта, касающегося условий выполнения договора
Исполнитель может в письменной форме зафиксировать меры, которые должен принимать Заказчик для обеспечения правильной эксплуатации установленных дверных блоков.
Вариант, как может быть оформлена инструкция по эксплуатации
Ответственность сторон за ненадлежащее выполнение условий договора установлена действующим законодательством.
В этом пункте необходимо зафиксировать судебную инстанцию, в которую могут обратиться стороны для разрешения спорных вопросов.
Вариант оформления раздела, касающегося урегулирования споров
Случаются ситуации, при которых стороны не могут полностью или частично выполнить условия Договора. Такие обстоятельства необходимо также зафиксировать.
Пункт, касающийся форс-мажора
Содержание
- 0.1 Реквизиты сторон
- 0.2 Советы по выбору компании-установщика
- 0.3 Договор на установку дверей образец
- 0.4 Справочная информация
- 0.5 Какие документы есть еще
- 1 Договор на установку дверей
- 1.1 1. Предмет договора
- 1.2 2. Порядок приема работ и расчетов по договору
- 1.3 3. Права и обязанности сторон
- 1.4 4. Рекомендации по эксплуатации изделия
- 1.5 5. Гарантийные обязательства
- 1.6 6. Условия выполнения работ
- 1.7 7. Виды работ обязательные для согласования Подрядчика с Заказчиком:
- 1.8 8. Прочие условия
- 1.9 9. Реквизиты и подписи сторон
- 1.10 Образец договора на выполнение работ по установке дверей
- 2 Договор подряда по монтажу изделий
- 3 Договор об оказании услуг по установке дверей
Реквизиты сторон
В этом разделе нужно указать адреса и реквизиты обеих сторон.
Контактная информация
Советы по выбору компании-установщика
Торопиться с подписанием договора на монтаж дверей не следует. Необходимо тщательно проанализировать рынок, посетив несколько офисов компаний.
Офис компании, занимающейся установкой дверей
На какие моменты следует обратить внимание при изучении вариантов:
- расценки на работу;
- наличие у организации сайта, где размещена информация об ассортименте предлагаемых услуг и офиса, где можно обговорить условия, ознакомиться с имеющимися документами и каталогами, иллюстрирующими выполненные заказы;
Сертификат соответствия системы менеджмента компании, занимающейся установкой металлических дверей
- отзывы клиентов, имевших опыт сотрудничества с компанией;
- оказание услуги по бесплатному выезду на место для снятия размеров;
Проведение замеров
- опыт проведения работ по монтажу дверных полотен.
Договор на установку дверей образец
Инфо
Предлагаем ознакомиться: Договор купли-продажи окон ПВХ образец
Заказчик гарантирует готовность объекта к проведению монтажных работ, любой выезд на неподготовленный к монтажу продукции объект оплачивается отдельно. 5. Форс-мажор 5.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
Ремонт дверей – один из частых вопросов, возникающих у владельцев недвижимости. Услуги в этой сфере пользуются неизменно высоким спросом, а цены на установку весьма варьируются. Заказчик и исполнитель (подрядчик) заключают договор на установку дверей, и затем уже начинаются работа по изготовлению и/или монтажу дверей.
Так как результатом этих отношений должен являться овеществленный результат — установленная дверь, то и отношения эти следуют квалифицировать в качестве подрядных.
Это означает, что заключая такой договор на установку межкомнатных дверей, сторонам обязательно следует определиться с тем, какие именно работы должны быть проведены, и какой срок их проведения, в противном случае договор будет являться незаключенным (ст. 432 ГК РФ).
Обеспечить качество подготовки проемов и стен в соответствии с Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции). 3.2.7. Присутствовать при проверке проемов по п.п. 3.2.5 и 3.2.6 и при возникновении любых спорных вопросов и неясных моментов при установке дверей и/или порталов.
3.3. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.2 — 3.2.
7 Исполнитель вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика по выполнению основных и дополнительных работ, связанных с установкой дверей и порталов согласно настоящему договору. 3.4.
Способ установки дверного блока — по уровню по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери). 7.2.
Установка доборов в день установки ; доборы не устанавливаются (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной). 7.3. Прибитие наличников в день установки ; «наживить» наличник ; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной). 8.
Прочие условия 8.1. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются. 8.2.
Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. 8.3.
Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.
Справочная информация
ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организацииМуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммыОтчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сфере
Какие документы есть еще
- Все документы из раздела «Договор на оказание услуг, аутстаффинга, аутсорсинга»
- Рубрикатор всех типовых договоров
- Все документы из раздела «Договор подряда: бытового, строительного, субподряда»
- Рубрикатор всех типовых договоров
Для урегулирования правоотношений, которые возникают между продавцами и потребителями, используются положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона о защите прав потребителей.
Гражданский кодекс РФ
При приобретении дверей, помимо перечисленных документов, следует руководствоваться дополнительными актами, которые могут применяться в следующих ситуациях:
- Покупка изделий может быть осуществлена после выбора потребителем товара путем ознакомления с его образцами. В этом случае необходимо придерживаться положений постановления Правительства РФ №918 от 21.07.97 г. (с изменениями и дополнениями), которое устанавливает правила реализации продукции по образцам.
Источник: https://band-in-a-box.ru/tipovoy-dogovor-ustanovku-dverey/
Договор на установку дверей
г. __________ «___»________ ____ г. _____________________________________________________, с одной стороны, (Ф.И.О.
, паспортные данные, адрес) _________________________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик, и _______________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.
1.1.1. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.
1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора (возможно указать иные условия).
1.2. Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.
2. Порядок приема работ и расчетов по договору
2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете (Приложение N 1).
2.1.1. Работы просчитываются по прейскуранту.
2.1.2. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком.
2.2. Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму.
2.3. В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации.
3.2. Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.
3.2.5. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения.
3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.4 Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.
3.5.
Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал (коробку, наличник, замок и прочие материалы и фурнитуру), обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.
3.6 Подрядчик вправе не выезжать дополнительно на заказ для проведения работ (обналичивание, врезка замков, установка доборов и др.), которые Заказчик отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т.д.
3.7 Заказчик берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.
3.8. Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица.
3.9. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4. Рекомендации по эксплуатации изделия
4.1. Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.
4.2. В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности.
4.3. Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур.
5. Гарантийные обязательства
5.1 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня выполнения заказа.
5.2 Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборку и монтаж дверной коробки, врезку петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и доборов.
5.3 Гарантийными случаями не являются отдельный вызов Подрядчика на установку наличников и доборов, неисправность, вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия, неисправности, вызванные внутренним или заводским браком изделия (механизмами: замков, ручек и пр.), вздутие шпона.
5.4 Заказчик не вправе требовать переустановку дверного блока, если установка произведена по выбранному им же принципу согласно п. 7.1 настоящего договора.
5.5 Гарантийный ремонт осуществляется в течение двадцати дней со дня обращения Заказчика.
6. Условия выполнения работ
6.1 Дверной блок устанавливается вертикально; крепление коробки производится насквозь саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят).
6.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.
6.3 Зазор между полотном и коробкой выставляется в ____ мм в зависимости от помещения, в которое монтируется дверь (сантехнические двери и пр.).
6.4 Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой стороной смотрело на фасад (коридор).
6.5. Добор устанавливается с противоположной стороны от петель.
6.6. Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями.
6.7. _________________________________________________________________. (иной способ установки)
7. Виды работ обязательные для согласования Подрядчика с Заказчиком:
7.1. Способ установки дверного блока — по уровню___ по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери).
7.2. Установка доборов в день установки __________________________; доборы не устанавливаются ____________________________ (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной).
7.3. Прибитие наличников ______ в день установки _________________; «наживить» наличник _______; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной).
8. Прочие условия
8.1. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются.
8.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
8.3. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.
8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
8.5. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора:
Смета (Приложение N 1).
9. Реквизиты и подписи сторон
Подрядчик: _____________________________________________________________
Заказчик: _____________________________________________________________
Подрядчик _________________/_________________
М.П.
Заказчик _________________/________________
Образец договора на выполнение работ по установке дверей
Договор № ________
на выполнение работ по установке дверей
г. __________________________ | _________________________ г. |
__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны,и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. Предмет Договора1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.1.2. Перечень работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.1.3. Выполняя работы, Исполнитель руководствуется действующим законодательством для работ подобного рода.1.4. Выполнение работ по настоящему Договору (за исключением работ по изготовлению) осуществляется в помещениях в нежилом здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения и расположенном по адресу: Российская Федерация, _______________1.5. Срок выполнения работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).2. Порядок сдачи и приемки работ2.1. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами.
2.2. Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ.
Источник: https://nec-it.ru/dogovor-na-ustanovku-dverej/
Договор подряда по монтажу изделий
Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
г.
«» г.
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1.1.
Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.
1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .
1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.
2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.
2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.
2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней.
2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).
2.2.2.
Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.
2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.
2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.
Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.
2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.
2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.
2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).
2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).
3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.
3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.
3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.
4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.
4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.
4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.
4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.
4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.
4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.
5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).
5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.
5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1.
Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.
6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.
7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:
- если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
- если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.
7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
7.6.
К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
- Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
- Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
- Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
- Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.
7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
Заказчик
- Адрес регистрации:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- Паспорт серия, номер:
- Кем выдан:
- Когда выдан:
- Подпись:
Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.
Документы, которые также Вас могут заинтересовать:
Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
Договор об оказании услуг по установке дверей
г. __________ «___»________ ____ г. _____________________________________________________, с одной стороны, (Ф.И.О.
, паспортные данные, адрес)_________________________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик,и _______________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице___________________, действующ__ на основании ___________________, с другойстороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий договоро нижеследующем:
1.1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.
1.1.1. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.
1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора (возможно указать иные условия).
1.2. Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.